РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2014 г. № 1226-р
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Куртамышского района ОБЯЗЫВАЕТ: 1. Выбрать форму определения поставщика на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия) в форме электронного аукциона. 2. Установить: 1) дату окончания срока подачи заявок для участия в электронном аукционе: 3 сентября 2014 года; 2) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 4 сентября 2014 года; 3) дату проведения электронного аукциона: 8 сентября 2014 года. 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению к настоящему распоряжению. 4. Контрактной службе отдела экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района (Багаева Т.Г.) разместить информацию о проведении электронного аукциона на общероссийском официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki. gov.ru. 5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района. 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя отдела экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района Гневашеву Н.Л.
Глава Куртамышского района В.А.Суханов
Багаева Т.Г. 2-30-48 Разослано по списку (см. на обороте)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия)
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронного аукциона
Краткое наименование аукциона: на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия). Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион. Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»). Заказчик: Администрация Куртамышского района. Место нахождения: Российская Федерация, 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул.22 Партсъезда, д. 40. Почтовый адрес: Российская Федерация, 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул.22 Партсъезда, д. 40. Телефон: 8(35249) 2-13-94. Адрес электронной почты: kurtadm@yandex.ru. Ответственное должностное лицо заказчика: Маковецких Владимир Александрович. Специализированная организация: не привлекается. Наименование объекта закупки: выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия). Условия контракта: согласно разделу III «Техническое задание». Начальная (максимальная) цена контракта: 8122562,00, российский рубль. Источник финансирования: бюджет Курганской области. Классификация товаров, работ, услуг: - 45.42.11 «Работы по установке дверных и оконных блоков»; - 45.41.10.120 «Работы штукатурные внутренние»; - 45.32.11.190 «Работы теплоизоляционные прочие»; - 45.43.12 «Работы по облицовке плитками внутренних стен и полов в помещениях»; - 45.42.12.120 «Работы по установке подвесных потолков из металлических элементов»; - 45.44.21 «Работы малярные внутренние в зданиях»; - 45.45.13 «Работы отделочные и работы по завершению строительства прочие»; - 45.42.13.116 «Работы по устройству лестниц, крылец и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам»; - 45.33.11.111 «Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и прочей трубопроводной арматуры систем центрального отопления, выполняемые по индивидуальным заказам»; - 45.33.11.120 «Работы по устройству внутридомовых бойлерных, тепловых пунктов, включая установку котлов и бойлеров»; - 45.33.20 «Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем»; - 45.33.12.110 «Работы по монтажу (установке) систем вентиляции и кондиционирования воздуха»; - 45.31.12 «Работы по монтажу электропроводок и электроарматуры в нежилых зданиях»; - 45.31.42.120 «Работы по монтажу прочего электрооборудования зданий». Объем выполняемых работ (оказываемых услуг): согласно разделу III «Техническое задание». Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Курганская область, г.Куртамыш, территория лыжной базы, детско-юношеская спортивная школа. Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания контракта до 31.12.2014 г. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 81225,62, российский рубль. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу https://www.sberbank-ast.ru. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения исполнения контракта: 406128,10, российский рубль. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Реквизиты счета заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта: № расч. счёта 40302810900003000015 № лицевого счёта 05433010600 БИК 043735001 УФК по Курганской области Администрация Куртамышского района БАНК ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган ИНН 4511001298 КПП 451101001 Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются. Информация о документации об электронном аукционе: Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru. Информация об электронном аукционе: Место и порядок подачи заявок участников закупки: заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу https://www.sberbank-ast.ru. Срок подачи заявок: с «18» августа 2014 года (с 16:00 часов по местному времени). Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): «3» сентября 2014 года в 10:00. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «4» сентября 2014 года. Дата проведения электронного аукциона: «8» сентября 2014 года. Иная информация: - код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ): 098-0101-0701782-400-310. - к закупке не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - данный аукцион не является закупкой у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; - требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не установлены.
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование 1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия) (далее также аукцион, электронный аукцион) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере закупок. 1.1.2. Проведение аукциона, в части не урегулированной настоящей документацией об аукционе, регулируется законодательством Российской Федерации.
1.2. Заказчик, цель и предмет аукциона 1.2.1. Администрация Куртамышского района Курганской области (далее – заказчик) проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.2.2. Заказчик проводит аукцион с целью обеспечения функций и полномочий заказчика путем определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, по контракту на закупку товаров, работ, услуг, способного обеспечить заданное качество закупки в запланированном объеме при наименьшей цене в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3. Условия контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1.3.1. Описание и условия закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона», разделе III «Техническое задание», разделе VI «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе. 1.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта произведено по правилам, определенным Законом о контрактной системе, и указано в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации.
1.4. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг 1.4.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку товаров, работ, услуг, информация о которых содержится в разделе II «Информационная карта аукциона» и части III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, установленными Законом о контрактной системе и приведенными в документации об аукционе и проекте контракта. 1.4.2. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации об аукционе.
1.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению 1.5.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 1.5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующую информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. 1.5.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 1.5.4. Примерная форма первой части заявки на участие в аукционе указана в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. Не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками. 1.5.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии таких требований в разделе II «Информационная карта аукциона): - копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям: а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе (при участии в закупке учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов), или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации запретом на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. 1.5.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе до даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 1.5.7. Инструкция по заполнению заявки: 1) конкретные показатели заполняются в соответствии с частью II «Техническое задание» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, работы или услуги; 2) в случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе; 3) ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки; 4) при оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам; 5) вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в разделе V «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные (рекомендуемые) образцы форм для заполнения участниками аукциона» настоящей документации, в том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 1.5.8. По результатам рассмотрения первой части заявки участник электронного аукциона не допускается к участию в нем, в случае: 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации об аукционе. 1.5.9. По результатам рассмотрения второй части заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям установленным документацией о таком аукционе, в случае: 1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе. 1.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме 1.6.1. Аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Закона о контрактной системе. 1.6.2. В аукционе могут участвовать только аккредитованные оператором электронной площадки и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 1.6.3. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 1.6.4. настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 1.6.4. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе и указан в разделе II «Информационная карта» настоящей документации. 1.7. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 1.7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем по контракту используется рубль Российской Федерации. 1.7.2. Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется. 1.7.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется. 1.8. Предоставление документации об аукционе. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации. Изменения документации об аукционе 1.8.1. Предоставление документации об аукционе: - документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе; - документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке, указанной в извещении о проведении аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» документации одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе, размещенная на электронной торговой площадке, доступна для ознакомления без взимания платы. 1.8.2. Разъяснение положений документации об аукционе: - любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику; - в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 1.8.3. Внесение изменений в документацию об аукционе. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 1.8.4. Отказ от проведения аукциона: - заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; - решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе; - при отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.
1.9. Порядок подачи заявки на участие в аукционе 1.9.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 1.9.2. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки, указанного в извещении о проведении электронного аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 1.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 1.9.4. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 1.9.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 1.9.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 1.9.7. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 1.9.8. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона о контрактной системе. В этом случае участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 1.9.9. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников аукционов. Обеспечение заявки должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта. 1.9.10. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта. 1.9.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дата проведения аукциона указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации.
1.10. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта 1.10.1. Заказчиком в настоящей документации, проекте контракта устанавливается требование обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать все обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) по контракту, включая исполнение гарантийных обязательств. 1.10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, включая исполнение гарантийных обязательств по контракту, не менее чем на один месяц. 1.10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящей документацией и положениями Закона о контрактной системе. 1.10.4. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 1.10.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 1.10.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены заказчику до заключения контракта, в размере и на счет, указанные в информационной карте.В назначении платежа указывается, что средства перечисляются для обеспечения исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона с указанием названия аукциона. 1.10.7. Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен контракт, по истечении срока на который производилось обеспечение контракта, после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании. 1.10.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 1.10.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
1.11. Возможности заказчика изменить условия контракта 1.11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации; 3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 1.11.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 1.11.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
1.12. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем) 1.12.1. Контрактная служба заказчика создана в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчика в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения муниципальных контрактов. 1.12.2. Контрактная служба создана в соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе. 1.12.3. Контрактная служба заказчика создана путем образования отдельного структурного подразделения и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 1.12.4. Основными принципами деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются: 1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 2) свободный доступ к информации о совершаемых Службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд Куртамышского района, в том числе способах осуществления закупок и их результатах; 3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд Куртамышского района; 4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 1.12.5. К функциональным обязанностям контрактной службы относятся: 1) планирование закупок (с 1 января 2015 года); 2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд (с 1 января 2015 года); 3) обоснование закупок (с 1 января 2015 года); 4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 5) обязательное общественное обсуждение закупок; 6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок; 7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов; 9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 11) организация заключения контракта; 12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; 13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; 15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 1.12.6. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями заказчика, единой комиссией определяется положением (регламентом), утвержденным заказчиком. 1.12.7. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
1.13. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник должен подписать контракт, условия признания их уклонившимися от заключения контракта 1.13.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации. 1.13.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 1.13.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 1.13.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 1.13.2. настоящего пункта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 1.13.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе протокола разногласий, согласно подпункта 1.13.2. настоящего пункта, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 1.13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпункта 1.13.5. настоящей документации, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпункта 1.13.2. настоящей документации протокол разногласий. 1.13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 1.13.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 1.13.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 1.13.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 1.13.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 1.13.4. настоящего пункта, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе. 1.13.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 1.13.13. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 1.13.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 1.13.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 1.13.16. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.14. Требования к участникам закупки 1.14.1. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки для обеспечения муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 1.14.3. Участник размещения заказа должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, указанным в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 1.14.4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию: 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 1.14.5. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 1.14.6. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и заключением контракта.
1. 15. Преимущества, предоставляемые при участии в закупках 1.15.1. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, должно быть предоставлено преимущество заказчиком в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 1.15.2. Участие организаций инвалидов в закупках: 1) действие настоящего преимущества распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; 2) заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 1.15.3. Особенности участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размещении заказа: 1) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то такое размещение заказа осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о контрактной системе и настоящей документацией; 2) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям; 3) заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 1.15.4. Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества, указанного в подпунктах 1.15.1 и 1.15.2 настоящего пункта, или копии этих документов, предоставляются во второй части заявки на участие в аукционе. 1.15.5. Применение национального режима при осуществлении закупок: 1) при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации; 2) в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) информация о применении заказчиком особых условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указана в информационной карте аукциона; 4) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что Заказчик осуществляет размещение заказа с применением национального режима при осуществлении закупок, участник аукциона обязан указать (декларировать) в заявке на участие в аукционе страну происхождения товара, предлагаемого к поставке; 5) если в заявке на участие в аукционе не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме; 6) ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона.
1.16. Урегулирование споров 1.16.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона, участники размещения заказа, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 1.16.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА Приведенные ниже сведения составляют информационную карту аукциона и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения аукциона, которые уточняют, разъясняют и/или дополняют положения раздела I «Общие положения» настоящей документации об аукционе. При возникновении противоречий между положениями раздела I «Общие положения» и настоящей информационной карты аукциона применяются положения раздела II «Информационная карта аукциона».
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия)
1. Ведомость объемов работ
2. Сроки выполнения работ: С даты подписания муниципального контракта до 31 декабря 2014 года.
3. Место выполнения работ, характеристики (состав) и объемы работ: По месту расположения объекта – Курганская область, г. Куртамыш, территория лыжной базы, детско-юношеская спортивная школа.
4. Объем выполняемых работ – согласно ведомости объемов работ.
5. Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в соответствии с технической частью документации об аукционе, в соответствии с условиями муниципального контракта, проектной документацией, требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Требования, устанавливаемые к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг):
6. Требования к качеству: Качественно выполнить своими силами и средствами работу в полном объеме, в соответствии с техническим заданием Заказчика, государственными нормами, проектной документацией, правилами и стандартами.
7. Требования к безопасности выполнения работ: Строительство детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия) (далее - строительство) в соответствии с действующим законодательством, проектной документацией нормативными документами по охране окружающей среды. В процессе строительства недопустимо захламление отведенной под строительство территории бытовыми отходами, строительным мусором.
8. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг): Целью строительства является доведение строящегося здания детско-юношеской спортивной школы до состояния, позволяющего обеспечить выполнение нормативных, проектных требований для дальнейшего очередного строительного этапа.
9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: Результаты выполненных работ должны удовлетворять требованиям технического задания, в том числе по объему и качеству, условиям муниципального контракта, а также требованиям действующей нормативно-технической документации, проектной документации. Гарантийный срок на выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту работы составляет три года со дня приемки работ.
10. Требования к исполнителю работ. В соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 52 Градостроительного кодекса РФ), исполнитель работ должен обладать действующим свидетельством СРО: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
11. Дополнительная информация: Если в документации об электронном аукционе или локальной смете имеются указания на товарные знаки, все вышеперечисленные указания рассматриваются участниками закупки как указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент". В том случае, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара должны соответствовать значениям эквивалентности, указанным в локальной смете, являющейся приложением к настоящей документации об электронном аукционе.
РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
При обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Локальная смета является приложением к настоящей документации об электронном аукционе. Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта была определена локальной сметой на общестроительные работы и составляет 8122562,00 (Восемь миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек). В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и проектом контракта.
РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона первой части заявки на участие в аукционе
Указанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками
Заявка на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г.Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия)
(первая часть заявки)
(здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС)
Настоящей заявкой также сообщаем: 1) согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
или
2) в том случае, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона второй части заявки на участие в аукционе «Информация об участнике аукциона»
Указанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками
Заявка на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г.Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия)
(вторая часть заявки)
(здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС)
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию: 1. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии таких требований в разделе II «Информационная карта»), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: 2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица)_____________________________________________________ (конкретное значение указывается участником); 2.2. место нахождения_______________________ почтовый адрес (для юридического лица)______________________________ (конкретное значение указывается участником); 2.3. фамилия, имя, отчество (при наличии)___________________ (конкретное значение указывается участником), паспортные данные ____________________________(конкретное значение указывается участником), место жительства (для физического лица)____________________________________ (конкретное значение указывается участником); 2.4. номер контактного телефона_________________(конкретное значение указывается участником); 2.5. идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)_____________________ (конкретное значение указывается участником), 2.6. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона ____________________ (конкретное значение указывается участником) 3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларирование соответствия участника аукциона следующим требованиям: 3.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - соответствует; 3.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке соответствует; 3.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято - соответствует; 3.4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - соответствует. 3.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - соответствует.
4. В случае проведения аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларирование соответствия участника аукциона требованиям законодательства. РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ на выполнение работ по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия)
г. Куртамыш « __ »_________ 2014 года
Администрация Куртамышского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Куртамышского района Суханова Валентина Александровича, действующего на основании Устава Куртамышского района, с одной стороны,_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта 1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству детско-юношеской спортивной школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше (по разделам: проёмы, лестница, утепление кровли над лестничным маршем, полы, отделка внутренняя, крыльца, отмостка, отопление, водоснабжение, вентиляция, щитовые устройства электроснабжения, установка щитового оборудования, наружная отделка, канализация внутренняя, утепление чердачного перекрытия) - (далее Объект) и передать объём выполненных работ «Заказчику». 1.2. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется в установленный настоящим Контрактом срок произвести строительство Объекта в соответствии с условиями Контракта, проектно-сметной документацией, требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм, с Приложением 1 к настоящему Контракту (техническим заданием), являющимся его неотъемлемой частью.
2. Обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ Подрядчиком. 2.1.2. Назначать своего представителя, который совместно с Подрядчиком оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет контроль и надзор за исполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту. 2.1.3. Передать Подрядчику в 10-ти дневный срок со дня подписания настоящего контракта: - разрешение на строительство объекта; - проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающих выполнение строительно-монтажных работ в одном экземпляре. 2.1.4. На основании подписанного акта выполненных работ оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1. Собственными или привлеченными силами и средствами, на свое усмотрение и в установленные сроки, согласно ведомости объемов и стоимости работ, провести работы по строительству Объекта в соответствии с проектной документацией, СНиП (строительные нормы и правила) и другими нормативно – правовыми актами Российской Федерации и сдать их по акту выполненных работ Заказчику. 2.2.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 2.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных помещений и иного используемого для исполнения Контракта имущества. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, за качеством используемых материалов, представлять необходимую информацию и исполнительную документацию. 2.2.4. Сдать результаты работ Заказчику не позднее трех рабочих дней после их исполнения приемочной комиссии Заказчика и передать предварительно исполнительную документацию по Объекту. 2.2.5. Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком в ходе проведения работ, либо при их приемке и указанные в акте об отказе в приемке работ в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующих документов. 2.2.6. Приступить к выполнению работ с даты заключения настоящего Контракта.
3. Цена контракта 3.1. Цена Контракта составляет: ________________, в т.ч. НДС. 3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 3.3. Цена Контракта включает в себя стоимость работ по строительству Объекта с учетом уплаты, взимаемых на территории Российской Федерации налогов, пошлин и других обязательных платежей, стоимость материалов и выполняемых работ, стоимость доставки и других расходов. 3.4. Порядок оплаты: безналичный расчет после подписания акта выполненных работ не позднее 31.12.2015 г. при условии поступления денежных средств на счет Заказчика.
4. Срок выполнения работ 4.1. Датой начала работ по Контракту является дата заключения настоящего Контракта. 4.2. Окончание работ до 31 декабря 2014 года. 4.3. Подрядчик может выполнить работы досрочно.
5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. Ответственность Заказчика: 5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени). 5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы. 5.2.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 2 процента цены Контракта. 5.3. Ответственность Подрядчика: 5.3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пени). 5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ; С - размер ставки, определяемый по формуле: При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.3.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 5 процентов цены Контракта. 5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.5. Сумма неустойки взыскивается Заказчиком путем удержания суммы подлежащей оплате по Контракту Подрядчику. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение произошло по независящим от воли сторон обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Такими обстоятельствами стороны договорились считать: землетрясение, другие стихийные непреодолимые явления, а также военные действия, забастовки, гражданские волнения, аварии техногенного характера, другие обстоятельства вне контроля сторон, которые стороны не могли предъявить, предотвратить или принять в расчет при заключении Контракта. 6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства и их последствия. Если в результате появления форс-мажорных обстоятельств, стороны не предусмотрят иное, срок исполнения каждой из сторон своих обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 7. Порядок сдачи и приемки работ 7.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты получения извещения Подрядчика об окончании работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков немедленно (в течение одного дня) заявить в письменном виде об этом Подрядчику. 7.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе требовать их устранения. 7.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта, обязан известить в письменном виде об этом Подрядчика в течение 3-х рабочих дней после их обнаружения.
8. Гарантии качества по сданным работам 8.1. Гарантийный срок на выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту работы составляет три года, со дня приемки Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, с момента извещения Подрядчика о выявленных недостатках до устранения этих недостатков. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта в течении 3-х рабочих дней. 8.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.2. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта. 8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
9. Обеспечение исполнения Контракта 9.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 406 128 рублей 10 копеек. 9.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту. 9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе. 9.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком. 9.7. В случае, если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 9.8. Заказчик производит возврат денежных средств в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору по письменному заявлению Поставщика. Денежные средства возвращаются путем перечисления на счёт, указанный Поставщиком.
10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 10.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. 10.2. Подрядчик обязан поставлять для строительства материалы и оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и представлять их копии (в том числе с переводом на русский язык), им заверенные, т.е. используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10.3. В случае отсутствия (прекращения выпуска) материалов, конструкций и оборудования, указанных в проекте, Подрядчик обязан согласовать замену с Заказчиком и автором проекта перед закупкой и поставкой на Объект.
11. Порядок разрешения споров 11.1. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Контракту обязателен. Сторона, получившая письменную претензию, обязана дать письменный ответ в течение 20 дней с момента её получения. 11.2. Споры, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Курганской области.
12. Порядок изменения и расторжения Контракта 12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы. 12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 12.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 12.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне. 12.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования претензий по исполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 13. Дополнительные условия 13.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Подрядчик обязан компенсировать расходы Заказчика по проведению экспертизы, если по данным экспертов будет установлена вина Подрядчика. 13.2. Сроки исполнения муниципального Контракта могут быть перенесены по согласованию сторон при возникших обстоятельствах, которые стороны не могли предусмотреть, предотвратить или принять в расчет при заключении Контракта. К данным обстоятельствам относится следующие: обнаружение ошибочных расчетов либо объёмов, другие недостатки в проектно-сметной документации, вызвавшие невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в предусмотренные Контрактом сроки. 13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.4. Настоящий Контракт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон Контракта.
Приложение к Контракту: Техническое задание.
14. Адреса и реквизиты сторон
Управляющий делами – руководитель аппарата Администрации Куртамышского района _________________________Т.В.Большакова Назад в раздел |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, где: ДП - количество дней просрочки; 
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяемым по формуле: 
, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
