Закрыть
Авторизация
распоряжение от 25.05.2015 №100-р
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН НИЖНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 мая 2015 года № 100-р с.Нижнее О выборе формы определения Подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова в форме электронного аукциона В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Нижневского сельсовета ОБЯЗЫВАЕТ: 1. Выбрать форму определения подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова в форме электронного аукциона. 2. Установить: 1) дату окончания срока подачи заявок для участия в электронном аукционе: 7 мая 2015 года; 2) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 8 мая 2015 года; 3) дату проведения электронного аукциона: 12 мая 2015 года. 3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению к настоящему распоряжению. 4. Контрактному управляющему Администрации Нижневского сельсовета (Хомутов Ю.М.) разместить информацию о проведении электронного аукциона на общероссийском официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki. gov.ru. 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Нижневского сельсовета Хомутова Ю.М. Глава Нижневского сельсовета Ю.М.Хомутов Приложение к распоряжению Администрации Нижневского сельсовета от 25.05.2015 г. № 100-р «О выборе формы определения Подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова в форме электронного аукциона» ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова с.Нижнее, 2015 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронного аукциона Краткое наименование аукциона: на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион. Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»). Заказчик: Администрация Нижневского сельсовета Куртамышского района Курганской области. Место нахождения: Российская Федерация, 641450, Курганская область, Куртамышский район, с. Нижнее, ул. Садовая, д. 12. Почтовый адрес: Российская Федерация, 641450, Курганская область, Куртамышский район, с. Нижнее, ул.Садовая, д. 12. Телефон: 8(35249)2-76-23. Адрес электронной почты: nselsovet@yandex.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Хомутов Юрий Михайлович. Специализированная организация: не привлекается. Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова. Условия контракта: согласно разделу III «Техническое задание». Начальная (максимальная) цена контракта: 2116105,00, российский рубль. Источник финансирования: бюджет Нижневского сельсовета. Классификация товаров, работ, услуг: 45.23.11.120 «Работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомобильных дорог III-IV категорий». Объем выполняемых работ (оказываемых услуг): согласно разделу III «Техническое задание». Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, д.Коновалова, ул. Мира. Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания контракта до 30 сентября 2015 года. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 21161,05, российский рубль. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу https://www.sberbank-ast.ru. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения исполнения контракта: 105805,25, российский рубль. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Реквизиты счета заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта: Расчетный счет 40302810500003000172 (УФК по Курганской области Администрация Нижневского сельсовета) Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Лицевой счет 05433005480, БИК 043735001, ИНН 4511001435, КПП 451101001 Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются. Информация о документации об электронном аукционе: Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru. Информация об электронном аукционе: Место и порядок подачи заявок участников закупки: заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу https://www.sberbank-ast.ru. Срок подачи заявок: с «25» мая 2015 года (с 16:00 часов по местному времени). Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): «2» июня 2015 года в 10:00. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «3» июня 2015 года. Дата проведения электронного аукциона: «8» июня 2015 года. Иная информация: - код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ): 099-0409-5041503-244-225. - к закупке не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - данный аукцион не является закупкой у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; - требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не установлены. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 1. РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 3. РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА) 5. РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 6. РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование 1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова (далее также аукцион, электронный аукцион) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере закупок. 1.1.2. Проведение аукциона, в части не урегулированной настоящей документацией об аукционе, регулируется законодательством Российской Федерации. 1.2. Заказчик, цель и предмет аукциона 1.2.1. Администрация Нижневского сельсовета Куртамышского района Курганской области (далее – заказчик) проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.2.2. Заказчик проводит аукцион с целью обеспечения функций и полномочий заказчика путем определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, по контракту на закупку товаров, работ, услуг, способного обеспечить заданное качество закупки в запланированном объеме при наименьшей цене в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Условия контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1.3.1. Описание и условия закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона», разделе III «Техническое задание», разделе VI «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе. 1.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта произведено по правилам, определенным Законом о контрактной системе, и указано в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. 1.4. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг 1.4.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку товаров, работ, услуг, информация о которых содержится в разделе II «Информационная карта аукциона» и части II «Техническое задание» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, установленными Законом о контрактной системе и приведенными в документации об аукционе и проекте контракта. 1.4.2. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации об аукционе. 1.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению 1.5.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 1.5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующую информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 1.5.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 1.5.4. Примерная форма первой части заявки на участие в аукционе указана в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. Не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками. 1.5.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии таких требований в разделе II «Информационная карта аукциона): - копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям: а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе (при участии в закупке учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов), или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации запретом на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. 1.5.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе до даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 1.5.7. Инструкция по заполнению заявки: 1) конкретные показатели заполняются в соответствии с частью II «Техническое задание» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, работы или услуги; 2) в случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе; 3) ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки; 4) при оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам; 5) вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в разделе V «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные (рекомендуемые) образцы форм для заполнения участниками аукциона» настоящей документации, в том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 1.5.8. По результатам рассмотрения первой части заявки участник электронного аукциона не допускается к участию в нем, в случае: 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации об аукционе. 1.5.9. По результатам рассмотрения второй части заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям установленным документацией о таком аукционе, в случае: 1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе. 1.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме 1.6.1. Аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Закона о контрактной системе. 1.6.2. В аукционе могут участвовать только аккредитованные оператором электронной площадки и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 1.6.3. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 1.6.4. настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 1.6.4. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе и указан в разделе II «Информационная карта» настоящей документации. 1.7. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 1.7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем по контракту используется рубль Российской Федерации. 1.7.2. Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется. 1.7.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется. 1.8. Предоставление документации об аукционе.Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации. Изменения документации об аукционе 1.8.1. Предоставление документации об аукционе: - документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе; - документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке, указанной в извещении о проведении аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» документации одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе, размещенная на электронной торговой площадке, доступна для ознакомления без взимания платы. 1.8.2. Разъяснение положений документации об аукционе: - любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику; - в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 1.8.3. Внесение изменений в документацию об аукционе. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 1.8.4. Отказ от проведения аукциона: - заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; - решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе; - при отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 1.9. Порядок подачи заявки на участие в аукционе 1.9.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 1.9.2. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки, указанного в извещении о проведении электронного аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 1.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 1.9.4. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 1.9.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 1.9.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 1.9.7. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 1.9.8. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона о контрактной системе. В этом случае участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 1.9.9. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников аукционов. Обеспечение заявки должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта. 1.9.10. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта. 1.9.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дата проведения аукциона указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 1.10. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта 1.10.1. Заказчиком в настоящей документации, проекте контракта устанавливается требование обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать все обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) по контракту, включая исполнение гарантийных обязательств. 1.10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, включая исполнение гарантийных обязательств по контракту, не менее чем на один месяц. 1.10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящей документацией и положениями Закона о контрактной системе. 1.10.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 1.10.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 1.10.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены заказчику до заключения контракта, в размере и на счет, указанные в информационной карте. В назначении платежа указывается, что средства перечисляются для обеспечения исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона с указанием названия аукциона. 1.10.7. Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен контракт, по истечении срока на который производилось обеспечение контракта, после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании. 1.10.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 1.10.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 1.11. Возможности заказчика изменить условия контракта 1.11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации; 3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 1.11.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 1.11.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона. 1.12. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем) 1.12.1. Контрактный управляющий заказчика действует в соответствии с распоряжением Администрации Нижневского сельсовета от 01.08.2014 г. № 92-р «О назначении должностного лица ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижневского сельсовета – контрактного управляющего Администрации Нижневского сельсовета». 1.12.2. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 1.13. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник должен подписать контракт, условия признания их уклонившимися от заключения контракта 1.13.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации. 1.13.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 1.13.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 1.13.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 1.13.2. настоящего пункта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 1.13.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе протокола разногласий, согласно подпункта 1.13.2. настоящего пункта, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 1.13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпункта 1.13.5. настоящей документации, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпункта 1.13.2. настоящей документации протокол разногласий. 1.13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 1.13.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 1.13.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 1.13.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 1.13.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 1.13.4. настоящего пункта, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе. 1.13.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 1.13.13. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 1.13.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 1.13.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 1.13.16. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 1.14. Требования к участникам закупки 1.14.1. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки для обеспечения муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 1.14.2. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 1.14.3. Участник размещения заказа должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, указанным в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 1.14.4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию: 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 1.14.5. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 1.14.6. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и заключением контракта. 1. 15. Преимущества, предоставляемые при участии в закупках 1.15.1. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, должно быть предоставлено преимущество заказчиком в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 1.15.2. Участие организаций инвалидов в закупках: 1) действие настоящего преимущества распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; 2) заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 1.15.3. Особенности участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размещении заказа: 1) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то такое размещение заказа осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о контрактной системе и настоящей документацией; 2) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям; 3) заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 1.15.4. Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества, указанного в подпунктах 1.15.1 и 1.15.2 настоящего пункта, или копии этих документов, предоставляются во второй части заявки на участие в аукционе. 1.15.5. Применение национального режима при осуществлении закупок: 1) при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации; 2) в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) информация о применении заказчиком особых условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указана в информационной карте аукциона; 4) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что Заказчик осуществляет размещение заказа с применением национального режима при осуществлении закупок, участник аукциона обязан указать (декларировать) в заявке на участие в аукционе страну происхождения товара, предлагаемого к поставке; 5) если в заявке на участие в аукционе не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме; 6) ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона. 1.16. Урегулирование споров 1.16.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона, участники размещения заказа, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 1.16.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА Приведенные ниже сведения составляют информационную карту аукциона и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения аукциона, которые уточняют, разъясняют и/или дополняют положения раздела I «Общие положения» настоящей документации об аукционе. При возникновении противоречий между положениями раздела I «Общие положения» и настоящей информационной карты аукциона применяются положения раздела II «Информационная карта аукциона». № п/п Пункт Раздела 1. Наименование пункта Содержание 1. Пункт 1.2. Наименование заказчика, контактная информация Администрация Нижневского сельсовета Куртамышского района Курганской области. Почтовый адрес: 641450 Курганская область, Куртамышский район, с.Нижнее, ул.Садовая, 12. Место нахождения: 641450 Курганская область, Куртамышский район, с.Нижнее, ул.Садовая, 12. Контактный адрес электронной почты: nselsovet@yandex.ru Контактные телефоны: (35249)2-76-23. Факс: (35249)2-76-23. Информация для контакта: Глава Нижневского сельсовета Хомутов Юрий Михайлович. Ответственное должностное лицо заказчика: Хомутов Юрий Михайлович. Специализированная организация, уполномоченный орган: не привлекается. 2. Подпункт 1.2.2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru 3. Подпункт 1.12. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем) заказчика Контрактный управляющий: Хомутов Юрий Михайлович Почтовый адрес: 641450 Курганская область, Куртамышский район, с.Нижнее, ул.Садовая, 12. Место нахождения: 641471 Курганская область, Куртамышский район, с.Нижнее, ул.Садовая, д 12. Информация для контакта: контактный телефон: (35249)2-76-23, факс: (35249)2-76-23. Адрес электронной почты: nselsovet@yandex.ru. Ответственное должностное лицо заказчика: Хомутов Юрий Михайлович. 4. Подпункт 1.3.1. Наименование, описание и условия (контракта) закупки товаров, работ, услуг Указаны в части II « Техническое задание » настоящей документации 5. Подпункт 1.3.2. Начальная (максимальная) цена контракта и её обоснование. 2116105,00 (Два миллиона сто шестнадцать тысяч сто пять рублей 00 копеек). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта произведено по правилам, определенным Законом о контрактной системе, и указано в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. Цена контракта включает затраты на приобретение и доставку, материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 6. Пункт 1.4. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг Место выполнения работ: Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, д.Коновалова ул.Мира. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 30 сентября 2015 года. 7. Пункт 1.7. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком по контракту используется рубль Российской Федерации. Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется. Источник финансирования: Бюджет Нижневского сельсовета. 8. Подпункт 1.8.2. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «25» мая 2015 года. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «29» мая 2015 года. 9. Подпункт 1.9.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: не позднее 2 июня 2015 года. Время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 10-00 ч. (время местное). 10. Подпункт 1.9.11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 3 июня 2015 года. 12. Пункт 1.14.3. Единые требования к участникам закупки 1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 13. Подпункт 1.14.4. Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные Правительством Российской Федерации Не предусмотрены Предъявляемые участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе - 14. Подпункт 1.14.5. Требование к участникам закупки, установленное заказчиком - 15. Пункт 1.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; - конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Примерная форма первой части (не является обязательной к заполнению и предоставлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками) приведена в разделе V настоящей документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпункте 1.5.5. раздела I настоящей документации и разделе V настоящей документации. Инструкция по заполнению первой и второй частей заявки указана в подпункте 1.5.7. раздела I настоящей документации. 16. Подпункт 1.15.1. Сведения об участии в размещении закупки учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы Не предусматривается. 17. Подпункт 1.15.2. Сведения об участии в размещении закупки организаций инвалидов Не предусматривается. 18. Подпункт 1.15.3. Сведения о размещении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Не предусматривается. 19. Подпункт 1.15.5. Применение национального режима при осуществлении закупки Не применяется. 20. Подпункт 1.6.4. Дата проведения аукциона в электронной форме Дата проведения аукциона в электронной форме: «8» июня 2015 года. 21. Подпункты 1.9.9.-1.9.10. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 21161,05 (Двадцать одна тысяча сто шестьдесят один рубль 05 коп). Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 22. Пункт 1.10 Обеспечение исполнения контракта 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) что составляет 105805,25 (Сто пять тысяч восемьсот пять рублей 25 коп). Реквизиты счета заказчика: Расчетный счет 40302810500003000172 (УФК по Курганской области Администрация Нижневского сельсовета) Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Лицевой счет 05433005480, БИК 043735001, ИНН 4511001435, КПП 451101001 23. Подпункт 1.11.3. Возможность Заказчика изменить условия контракта Предусмотрена. 24. Подпункт 1.13.12. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Предусмотрена. 25. Ограничения участия в определении поставщика, подрядчика, исполнителя Участником закупки может быть любое юридические лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта. Подрядчику подлежит, с использованием материалов подрядчика, выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова. 2. Ведомость объемов работ и используемых материалов по ремонту ул.Мира д.Коновалова: № п/п Наименование работ Ед.изм Кол-во Устройство выравнивающего слоя перед покрытия 1000м2 1 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,3 2 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т -0,309 3 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГО т 0,309 4 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 100т смеси 1,5 150/100 Устройство покрытия 1000м2 5 Розлив вяжущих материалов 1т 0,3 6 Битумы нефтяные дорожные жидкий, класс МГ, СГ т -0,309 7 Битумы нефтяные дорожные жидкий, класс МГО т 0,309 8 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа Бх 1000 м2 покрытия 1 1000/1000 9 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 1000 м2 покрытия 1 1000/1000 10 Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 13 км 1 т груза 270 Приготовление битума 11 Разогрев битумных материалов 1т 0,62 Дополнительные транспортные расходы при увеличении дальности возки битума на 250 км 12 Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200км l класс груза 1 т груза 0,62 13 Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: l класс груза 1 т груза 0,62 Исправление профиля с перекрытием асфальтобетонной смесью 1200 м2 14 Разработка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 конструкций 0,6 15 Исправление профиля оснований : щебеночных с добавлением нового материала 1000м2 площади основания 1,2 16 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм м3 -13,8 17 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3 -66 18 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм м3 80 19 Розлив вяжущих материалов 1т 2,4 20 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т -2,472 21 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГО т 2,472 22 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ 1000м2 1,2 23 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 1000м2 1,2 24 Транспорт асфальтобетонной смеси на расстояние: до 13 км I класс груза 1 т груза 171 25 Транспорт щебня, на расстояние: до 68 км I класс груза 1 т груза 120 Приготовление битума 26 Разогрев битумных материалов 1т 2,472 Дополнительные транспортные расходы при увеличении дальности возки битума на 250 км 27 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза 1 т груза 2,472 28 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза 1 т груза 2,472 Гарантийный срок на качество выполненных работ по ремонту дороги – 2 года. Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные подрядчиком и принятые заказчиком объемы работ. Подрядчик сдает, а заказчик принимает объемы выполненных работ с оформлением Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Допускается привлечение подрядчиком субподрядных организаций. Подрядчик ведёт общий журнал производства работ, предоставляет результаты (акты) лабораторных испытаний используемых материалов, грунтов, акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных слоёв, элементов. По окончании работ перечисленные документы, а также гарантийный паспорт передаются заказчику. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ - не позднее 30 сентября 2015 года. Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных работ и в гарантийный период эксплуатации, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт. Место выполнения работ: Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, д.Коновалова ул.Мира. 2. Технические требования. 2.1. Фракционированный щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». 2.2. Технические характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова: № п/п Наименование товаров (материалов) Технические характеристики товаров (материалов), требуемые Заказчиком 1 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8267-93 Фракции, мм ……………….……... св. 5(3) до 10 Марка щебня по дробимости………не ниже М 800 2 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8267-93 Фракции, мм………………………...св. 10 до 20 Марка щебня по дробимости………не ниже М 800 3 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8267-93 Фракции, мм………………………...св. 5 до 20 Марка щебня по дробимости………не ниже М 800 4 4.1 Выравнивающий слой: Асфальтобетонная смесь (холодная) II Бх Остаточная пористость, %...................6,0-10,0 Водонасыщение по объему, %............5,0-9,0 Температура укладки, °С Минимальное значение………………5 5 Битумы дорожные Битум марки МГО 70/130 1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, ………………..71-130 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С, не ниже………..……160 РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА При обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен на основании полученных коммерческих предложений в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»: Наименование работ Цена за оказание услуг (руб.) Средняя цена, руб. Исполнитель 1 Входящий от 21.01.2015г. №03 Исполнитель 2 Входящий от 20.01.2015г. №01 Исполнитель 3 Входящий от 21.01.2015г. №02 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова 2106105,00 2116105,00 2126105,00 2116105,00 В соответствии с полученными коммерческими предложениями рассчитаны среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации цен: 1. Среднее квадратичное отклонение = 10000 2. Коэффициент вариации цен = 0,47 %, не превышает 33 %, совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены контракта, считается однородной. Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта была определена как среднее значение полученных коммерческих предложений и составляет 2116105,00 (Два миллиона сто шестнадцать тысяч сто пять рублей 00 копеек). В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и проектом контракта. РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона первой части заявки на участие в аукционе Указанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками Заявка на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова (первая часть заявки) (здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС) Настоящим организация/физическое лицо, сведения о котором (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе выражает согласие на заключение муниципального контракта: На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова на условиях, предусмотренных документацией электронного аукциона, в соответствии с которой проводится настоящий электронный аукцион Настоящей заявкой сообщаем конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара: № п/п Наименование товаров (материалов), страна происхождения товаров Технические характеристики товаров (материалов), требуемые Заказчиком Значение показателя 1 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ_________ . (указывается участником) Страна происхождения_____ (указывается участником); Фракции, мм св. 5(3) до 10 Марка щебня по дробимости Конкретное значение указывается участником 2 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ_________ . (указывается участником) Страна происхождения_____ (указывается участником); Фракции, мм св. 10 до 20 Марка щебня по дробимости Конкретное значение указывается участником 3 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ_________ . (указывается участником) Страна происхождения_____ (указывается участником) Фракции, мм св. 5 до 20 Марка щебня по дробимости Конкретное значение указывается участником 4 4.1 Выравнивающий слой: Асфальтобетонная смесь (холодная) Страна происхождения_____ (указывается участником) II Бх 1. Остаточная пористость, % Конкретное значение указывается участником 2. Водонасыщение по объему, % Конкретное значение указывается участником 3. Температура укладки, °С Минимальное значение Конкретное значение указывается участником 5 Битумы дорожные Страна происхождения_____ (указывается участником) Битум марки МГО 70/130 1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С Конкретное значение указывается участником 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С Конкретное значение указывается участником Необходимо заполнение строк (ячеек), в которых не указаны конкретные параметры, предусмотренные в разделе III «Техническое задание» документации открытого аукциона в электронной форме). Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона второй части заявки на участие в аукционе «Информация об участнике аукциона» Указанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками Заявка на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова (вторая часть заявки) (здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС) Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию: 1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию: 1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии)__________________, 1.2. место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)______________, 1.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)_____________, 1.4. паспортные данные (для физического лица)_____________________________, 1.5. место жительства (для физического лица)_______________________________, 1.6. номер контактного телефона _________________________________________, 1.7.идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)_______________________________________________________________________, 1.8. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона _________________. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларирование соответствия участника аукциона следующим требованиям: 2.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - соответствует; 2.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке соответствует; 2.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято - соответствует; 2.4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - соответствует. 2.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - соответствует. 3. В случае проведения аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларирование соответствия участника аукциона требованиям законодательства. Участник закупки несет ответственность за достоверность представленных сведений. РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 02 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова с.Нижнее _____________2015 года Администрация Нижневского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Нижневского сельсовета Хомутова Юрия Михаловича, действующего на основании Устава и _________________________(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в т. ч. индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________(Ф.И.О руководителя), действующего на основании________________(Устава, положения и т.д.), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ____________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова. 1.2. Подрядчику подлежит, в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к данному Контракту, с использованием материалов подрядчика, выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова. 1.3. Подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств решает вопрос об источнике поставки грунта. 1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 2. Срок действия Контракта 2.1. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2015 года. 3. Стоимость работ, финансирование и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта) составляет _____________ рублей. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 3.2. Цена Контракта включает затраты на приобретение и доставку, материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Нижневского сельсовета. 3.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ. 3.5. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ с последующим оформлением Акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости работ формы КС - 3. 3.6. Оплата за принятые Заказчиком работы производится в срок до 31 декабря 2015 года после подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры, Акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости работ формы КС - 3. 3.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Контракта. 4. Обязанности Сторон 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова, с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил в период до 30 сентября 2015 года. 4.1.2. При выполнении работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова, использовать материалы, соответствующие следующим значениям показателей: № п/п Наименование товаров (материалов) Технические характеристики товаров (материалов), требуемые Заказчиком 1 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ _________ Фракции, мм ……………….…….... ________ Марка щебня по дробимости………________ 2 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ _________ Фракции, мм………………………...________ Марка щебня по дробимости………________ 3 Щебень из природного камня для строительных работ в соответствии с ГОСТ _________ Фракции, мм………………………...________ Марка щебня по дробимости………________ 4 4.1 Выравнивающий слой: Асфальтобетонная смесь (холодная) II Бх Остаточная пористость, %...................________ Водонасыщение по объему, %............________ Температура укладки, °С Минимальное значение………………________ 5 Битумы дорожные Битум марки МГО 70/130 1.Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, ………………..________ 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С, ………………………________ 4.1.3. Представить копии сертификатов соответствия на используемые материалы. 4.1.4. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых материалов и их соответствия действующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленными заводами изготовителями. 4.1.5. Подрядчик вправе заключать договоры субподряда. Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные настоящим Контрактом, не меняют обязательств Подрядчика перед Заказчиком. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам. 4.1.6. Подрядчик ведёт общий журнал производства работ, предоставляет результаты (акты) лабораторных испытаний используемых материалов, грунтов, акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных слоёв, элементов. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ. 4.2.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Контракта. 4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Ответственность Заказчика: 5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени). 5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы. 5.2.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 2,5 процента цены Контракта. 5.3. Ответственность Подрядчика: 5.3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пени). 5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ; С - размер ставки, определяемый по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяемым по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.3.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены Контракта. 6. Освобождение от ответственности 6.1 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7. Изменение, расторжение Контракта 7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы. 7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне. 7.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования претензий по исполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантийный срок на качество выполненных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения уличных сетей: ул.Мира в д.Коновалова – 2 года. 8.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации автомобильной дороги недостатков в выполненных работах, в течение гарантийного срока, производится Подрядчиком за свой счет. 8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан не позднее суток со дня получения претензии Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя. 8.4. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем порядке с участием контрольно-надзорных органов за обеспечением безопасности дорожного движения. 8.5. В случае не устранения указанных в акте недостатков, по истечении 10 календарных дней с момента получения претензии Подрядчиком, Заказчик вправе, без согласования с Подрядчиком устранять обнаруженные недостатки с привлечением иной подрядной организации и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков, допущенных Подрядчиком. 9. Порядок урегулирования споров 9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным. 9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 10 Контракта. 9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области. 10. Обеспечение исполнения Контракта 10.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 105805 рублей 25 копеек. 10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту. 10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе. 10.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчик по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком. 10.7. В случае, если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 10.8. Заказчик производит возврат денежных средств в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по письменному заявлению Подрядчика. Денежные средства возвращаются путем перечисления на счёт, указанный Подрядчиком. 11. Прочие условия 11.1. В случае изменения одной из сторон своей организационно-правовой формы (реорганизация юридического лица), эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в соответствии с пунктом I статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить заверенные копии учредительных документов. Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика. 11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 11.4. Указанное в настоящем Контракте приложение является его неотъемлемой частью. 11.5 Приложение № 1 – Техническое задание; 11.6. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет. 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подрядчик: ____________________ М.П. Заказчик: Администрация Нижневского сельсовета УФК по Курганской области (Администрация Нижневского сельсовета) р/с 40204810100000000178 Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации л/с 03433005480 БИК 043735001 ИНН 4511001435 КПП 451101001 ОКТМО 37616444 Глава Нижневского сельсовета ________________ Ю.М.Хомутов М.П. Приложение №1 к муниципальному контракту от «___»__________2015 г. №____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ___________________________ _______________/ __________/ «___»__________2015 г. М.П. ______________________________ __________________/___________/ «___»__________2015 г. М.П. Приложение № 2 к муниципальному контракту от «____»___________2015 г. №______ Локальный сметный расчёт ___________________________ _______________/ __________/ «___»__________2015 г. М.П. _____________________________ __________________/___________/ «___»__________2015 г. М.П. Назад в раздел |
